正规版建设工程合同模板1正规版建设工程合同模板编号： 项目名称： 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方） 依据《民法典》及其他有关法律、法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，甲、乙下面是小编为大家整理的2023年正规版建设工程合同模板,菁华1篇,供大家参考。
正规版建设工程合同模板1
正规版建设工程合同模板编号： 项目名称： 甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方） 依据《民法典》及其他有关法律、法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，甲、乙双方经友好协商，就 工程事宜达成一致，为确保工程质量、工期及售后维保工作，保证甲、乙双方的权利和明确各自的责任和义务，特订立本合同。 一、 工程名称： 二、 工程地点： 三、 工程内容及规格： 四、 经甲乙双方确认工程固定包干总造价： 五、 工程质量： 乙方须严格按照甲、乙双方认可的施工方案及国家行业相关工艺要求制作、施工，保质保量按期完成工程施工任务。 六、 甲方责任： 1、负责与乙方进行效果图的签字及确认工作； 2、负责与乙方的衔接工作，并提供符合施工要求所必要的电源及安全条件；提供与工程配套的供电电源； 3、负责安装前的协调工作，保障施工场地具备安装条件； 4、甲方因上述原因而致本工程工期延误，其责任由甲方承担； 5、负责办理*部门相关审批手续； 七、 乙方责任： 1、做好施工安全的防范工作，确保施工安全，若造成业主损失，由乙方负责赔偿； 2、保证工程的施工质量、进度并做好防火安全垃圾处理等工作； 3、严格按照甲方认可的工程
材料施工； 4、负责服从甲方现场管理人员安排，不得造成业主设施、施备的损坏，否则自行赔偿； 5、负责遵守甲方规定的作息制度，并在指定的区域内进行施工作业； 6、施工期间乙方如造成自身人身或他人人身安全责任事故，其责任全部由乙方承担。 八、 施工时间： 合同施工时间（收到甲方首付款之日起）：日至年____月日），如在安装期间遇雨天、大风天等人力不可抗拒因素无法施工或甲方未按合同要求支付工程进度款的，其工期按期顺延。 九、 工程验收 1、工程完工后，乙方通知甲方验收。 2、若因乙方原因造成工程质量问题，乙方无条件返工。 十、 工程维护： 1、乙方对该工程提供验收合格之日起计算； 2、维修期内若出现工程质量问题，乙方负责提供全天候的响应服务； 3、维修期内由于甲方使用不当或合同外因素造成不能正常使用的工程质量问题，维 修费用由甲方承担； 十一、付款方式： 合同签定后，首付工程总造价的30%，即人民币 元整，工程完工验收合格后，付工程总造价的70%，即人民币 。 十二、不可抗力： 如发生不可抗力，造成本合同不能履行，任何一方均不应本合同产生的或与合同有关的任何事项对另一方有任何赔偿，终止前已有责任除外。 十三、违约责任： 因乙方原因无故延长工期或甲方未按合同时间付款，违约方每天向对方支付相当于工程总额5‰的违约金。 十四、解除合同纠纷方式： 本合同未尽事宜或执行本合同所引起的争议，甲、乙双方应友好协商解决，若协商在30天内还不能解决的，可依据国家相关法律、法规，向____市仲裁委员会
申请仲裁或按国家“民法典”有关条例向人民法院起诉。 十五、其他： 1、本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，自签章之日起生效，具有法律效力。 2、本合同附件是本合同的组成部分，经双方签字，与本合同具有同等法律效力。 3、本合同附件是： □效果图 □双方认可的其他工程文件及说明 4、备注： 工程维保热线： 甲 方： 乙 方： （盖章） （盖章） 委托代理人签名：____日 期： 委托代理人签名：____日 期
推荐访问:菁华
建设工程
正规
正规版建设工程合同模板
菁华1篇
正规版建设工程合同模板1
建设工程合同模板免费